【精選】工程合同模板集合6篇

隨著法律觀念的深入人心，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，合同的簽訂是對雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的工程合同6篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

甲方：(分包方)

乙方：(承包方)

依照《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律，行政法規(guī)，遵循平等自愿，公平和誠實信用的原則，結(jié)合本工程的具體情況，雙方就施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

第一條：工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

第二條：工程承包范圍

1、開工日期：20xx年8月14日——20xx年9月10日

2、工程承包范圍：水泥罐，皮帶走廊及其附屬小型鋼結(jié)構(gòu)防腐。

3、工程承包內(nèi)容：包工包料，采用手動和動力工具清除設(shè)備銹蝕，油污和雜質(zhì)，點補底漆和面漆。

第三條：雙方責任

1、甲方責任：

(1)負責對駐施工現(xiàn)場的乙方進行統(tǒng)一管理，給乙方提供住宿。

2、乙方責任：

(1)按照甲方要求及時組織施工人員、機具、材料進場。

(2)乙方在施工現(xiàn)場的一切生活都必須服從甲方的統(tǒng)一管理協(xié)調(diào)。

(3)施工人員的安全事故由乙方負責。

第四條：環(huán)境保護：乙方在施工中要制定環(huán)境保護措施，按照甲方環(huán)保體系組織施工，按照甲方要求處理建筑、生活、糞便、污水等。

第五條：材料、機具供應(yīng)。

所有材料、機具均有乙方提供。

第六條：合同價款與支付

1、本合同為固定單價合同，固定單價為X元一平方，罐體及鋼結(jié)構(gòu)以實際平方面固定單價為準，皮帶走廊，按空方實算為準。

2、支付方式：待乙方施工工具、材料、施工人員進駐施工現(xiàn)場時，甲方應(yīng)付工程總價的30%，待工程完工一半時應(yīng)再付工程總價的40%，待完工驗收后應(yīng)付剩余工程款25%，剩余5%為質(zhì)保金，質(zhì)保期為一年。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

本合同由下列雙方于_________省_________市簽署：

甲方：_________公司

乙方：_________公司

甲乙雙方因_________工程總體規(guī)劃文件事宜，經(jīng)協(xié)商一致，達成本合同，共同遵守執(zhí)行。

第一條設(shè)計內(nèi)容

乙方為甲方設(shè)計_________工程并編制_________工程總體規(guī)劃文件，主要內(nèi)容包括：

a．甲方廠區(qū)總平面布置；

b．甲方第

1、

2、3期_________工程生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品、技術(shù)方案分析與規(guī)劃；

c．甲方技術(shù)經(jīng)濟效益分析與預(yù)測。

第二條設(shè)計期限

乙方于收到甲方提供的設(shè)計資料后_________天內(nèi)向甲方交付_________工程總體規(guī)劃文件。

第三條設(shè)計報酬及支付方式

甲方向乙方支付設(shè)計報酬人民幣_________元，分兩期支付，具體如下：

a．本合同簽署后_________個工作日內(nèi)支付_________元；

b．乙方提交_________工程總體規(guī)劃文件并經(jīng)甲方審核通過后_________個工作日內(nèi)支付_________元。

第四條各方義務(wù)

a．甲方義務(wù)

（1）及時向乙方提供編制_________工程總體規(guī)劃文件所需基礎(chǔ)資料；

（2）如期向乙方支付報酬。

b．乙方義務(wù)

（1）按期交付_________工程總體規(guī)劃文件及其相關(guān)的圖紙和技術(shù)文件資料；

（2）及時解決_________工程總體規(guī)劃文件中涉及有關(guān)的技術(shù)問題。

第五條工程驗收

a．乙方編制的_________工程總體規(guī)劃文件需經(jīng)甲方專家委員會審核。

b．甲方專家委員會須于收到乙方提交的_________工程總體規(guī)劃文件之日起_________個工作日內(nèi)進行審核并提出意見，甲方專家委員會未于前述期限內(nèi)提出意見，視為甲方接受乙方編制的_________工程總體規(guī)劃文件。

c．甲方專家委員會對_________工程總體規(guī)劃文件提出異議或意見的，乙方須于接到甲方或其專家委員會異議或意見之日起_________個工作日內(nèi)對_________工程總體規(guī)劃文件進行修改后提交甲方專家委員會審核；經(jīng)甲方專家委員會次審核，_________工程總體規(guī)劃文件未獲通過，甲方有權(quán)拒絕接受_________工程總體規(guī)劃文件，不向乙方支付

第二期報酬。

第六條其它

本協(xié)議一式_________份，具有相同法律效力。各方當事人各執(zhí)_________份，其他用于履行相關(guān)法律手續(xù)。

甲方（蓋章）：_________公司

乙方（蓋章）：_________公司

授權(quán)代表（簽字）：_________

授權(quán)代表（簽字）：_________

________年____月____日

________年____月____日

發(fā)包方：（以下簡稱甲方） 承建方：（以下簡稱乙方）甲方為改善居住條件，擬在自家宅基地新建一棟三層房屋，該工程由乙方承包施工。為明確雙方的權(quán)利與義務(wù)，甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議，以便雙方共同遵守。

一、工程內(nèi)容

根據(jù)甲方意圖，甲乙雙方經(jīng)充分討論，甲方提供房屋平面設(shè)計圖，以口頭方式對房屋布局、結(jié)構(gòu)形式、建設(shè)規(guī)模、裝修裝飾樣式、施工作業(yè)范圍等工程概況作了約定，主要內(nèi)容如下：

1、結(jié)構(gòu)形式：框架結(jié)構(gòu)，層數(shù)為三層；

2、建設(shè)規(guī)模：占地面積約110㎡，建筑面積按施工完畢后實地量度房屋主體面積；

3、施工作業(yè)范圍：從基礎(chǔ)至樓頂、按約定內(nèi)的土建、裝飾等具體為：內(nèi)外墻面抹灰及內(nèi)外墻貼陶瓷磚（除室內(nèi)廁所、廚房貼至上天花頂位外，其余室內(nèi)墻壁貼至窗臺下沿線），所有陽臺底部粘帖馬賽克；室內(nèi)全部地面粘貼地磚。

二、工程承包方式及價格

1、本工程為包工不包料，人工為每平方390元，工程總造價按實際主體建筑面積量度計算，除房屋建筑建設(shè)工程外，其余需建筑或修復(fù)的施工，雙方再自行協(xié)商協(xié)定建設(shè)費用；

2、施工用水 ……此處隱藏5899個字……客觀原因?qū)е鹿こ塘吭鰷p、質(zhì)量標準或施工工期發(fā)生變化，當事人簽訂補充協(xié)議、會談紀要等書面文件對中標合同的實質(zhì)性內(nèi)容進行變更和補充的，屬于正常的合同變更，應(yīng)以上述文件作為確定當事人權(quán)利義務(wù)的依據(jù)。

17、無效建設(shè)工程施工合同中的工程價款如何確定?

建設(shè)工程施工合同無效，但工程經(jīng)竣工驗收合格，當事人任何一方依據(jù)《解釋》第二條的規(guī)定要求參照合同約定支付工程折價補償款的，應(yīng)予支持。承包人要求發(fā)包人按中國人民銀行同期貸款利率支付欠付工程款利息的，應(yīng)予支持。發(fā)包人以合同無效為由要求扣除工程折價補償款中所含利潤的，不予支持。

18、《解釋》中"實際施工人"的范圍如何確定?

《解釋》中的"實際施工人"是指無效建設(shè)工程施工合同的承包人，即違法的專業(yè)工程分包和勞務(wù)作業(yè)分包合同的承包人、轉(zhuǎn)承包人、借用資質(zhì)的施工人(掛靠施工人);建設(shè)工程經(jīng)數(shù)次轉(zhuǎn)包的，實際施工人應(yīng)當是最終實際投入資金、材料和勞力進行工程施工的法人、非法人企業(yè)、個人合伙、包工頭等民事主體。法院應(yīng)當嚴格實際施工人的認定標準，不得隨意擴大《解釋》第二十六條第二款的適用范圍。對于不屬于前述范圍的當事人依據(jù)該規(guī)定以發(fā)包人為被告主張欠付工程款的，應(yīng)當不予受理，已經(jīng)受理的，應(yīng)當裁定駁回起訴。

建筑工人追索欠付工資或勞務(wù)報酬的，按照工資支付的相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及《北京市高級人民法院關(guān)于依法快速處理建設(shè)領(lǐng)域拖欠農(nóng)民工工資相關(guān)案件的意見》妥善處理。

　　19、違法分包合同、轉(zhuǎn)包合同的實際施工人主張欠付工程款的，訴訟主體如何確定?發(fā)包人的責任如何承擔?

實際施工人以違法分包人、轉(zhuǎn)包人為被告要求支付工程款的，法院不得依職權(quán)追加發(fā)包人為共同被告;實際施工人以發(fā)包人為被告要求支付工程款的，應(yīng)當追加違法分包人或轉(zhuǎn)包人作為共同被告參加訴訟，發(fā)包人在其欠付違法分包人或轉(zhuǎn)包人工程款范圍內(nèi)承擔連帶責任。發(fā)包人以其未欠付工程款為由提出抗辯的，應(yīng)當對此承擔舉證責任。

20、不具有資質(zhì)的掛靠施工人主張欠付工程款的，如何處理?掛靠人又將工程分包、轉(zhuǎn)包給他人施工，施工人主張欠付工程款的，如何處理?

不具有資質(zhì)的實際施工人(掛靠施工人)掛靠有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)(被掛靠人)，并以該企業(yè)的名義簽訂建設(shè)工程施工合同，被掛靠人怠于主張工程款債權(quán)的，掛靠施工人可以以自己名義起訴要求發(fā)包人支付工程款，法院原則上應(yīng)當追加被掛靠人為訴訟當事人，發(fā)包人在欠付工程款范圍內(nèi)承擔給付責任。因履行施工合同產(chǎn)生的債務(wù)，被掛靠人與掛靠施工人應(yīng)當承擔連帶責任。

掛靠人承攬工程后，以被掛靠人名義將工程分包、轉(zhuǎn)包給他人施工，施工人主張欠付工程款的，按照《北京市高級人民法院審理民商事案件若干問題的解答之五》第四十七條規(guī)定處理。

21、發(fā)包人主張將其已向合法分包人、實際施工人支付的工程款予以抵扣的，如何處理?

承包人依據(jù)建設(shè)工程施工合同要求發(fā)包人支付工程款，發(fā)包人主張將其已向合法分包人、實際施工人支付的工程款予以抵扣的，不予支持，但當事人另有約定、生效判決、仲裁裁決予以確認或發(fā)包人有證據(jù)證明其有正當理由向合法分包人、實際施工人支付的除外。

甲方： 身份證號 乙方： 身份證號 丙方： 身份證號 丁方： 身份證號甲、乙、丙、丁四方經(jīng)過友好協(xié)商，在公平、減實、信任、平等合作、互利互惠的基礎(chǔ)上合作承包 工程，在不違反現(xiàn)行國家法律法規(guī)的前提下，達成以下協(xié)議。

第一條 合伙宗旨：

在合法合理的前提下，進行工程建設(shè)，進而實現(xiàn)工程利潤的最大化。

第二條 合伙經(jīng)營項目和范圍：

包工包料的方式合伙承包對外以

第三條 合伙期限

合伙期限為____個月，自月年 月

第四條 出資額、方式

各方均以現(xiàn)金方式出資，各出25%，計人民幣元（啟動資金，后期因工程進展需要各方以同比例方式繼續(xù)投資。

第五條 盈余分配與債務(wù)承擔

1．盈余分配：各方以包工包料的形式承包本工程，在扣除各種成本（工程中介費，建筑公司掛靠費、稅金、施工班組勞務(wù)費、施工機械租賃費、項目部管理人員工資、施工水電費、辦公用房租賃費、臨時設(shè)施費、安全維護設(shè)施費、預(yù)結(jié)算費用、招待費，以及各方認可的用于本工程的各項開支）后，所獲利潤按出資比例分配，均占25%。

2．債務(wù)承擔：本著風險共擔的原則，如成本工程出現(xiàn)虧損或施工中間出現(xiàn)的有關(guān)處罰，按各方合伙人由合伙盈利償還，合伙盈利不足清償時，以押金承擔責任各占25%。

第六條 各方的的權(quán)利

1．甲方權(quán)限是：

(1)劉外開展業(yè)務(wù)，訂立合同，負責工程的全面工作；

(2)對合作事業(yè)進行管理；

(3)對各項開支進行簽字；

(4)支付合伙債務(wù)；分配合伙盈利。

2．乙方的權(quán)利：

(1)全面工程施工進展的管理；

(2)聽取負責人開展業(yè)務(wù)情況的報告；

(3)檢查合伙帳冊及經(jīng)營情況；

(4)共同決定合作重大事項

3．丙、丁方的權(quán)利：

(1)各種材料的進出購銷；

(2)聽取負責人開展業(yè)務(wù)情況的報告；

(3)檢查合伙帳冊及經(jīng)營情況；

(4)共同決定合作重大事項。

第七條 禁止行為

1．未經(jīng)三方同意，禁止任何一方以合作名義進行業(yè)務(wù)活動；如其業(yè)務(wù)獲得利益歸合伙，造成損失按實際損失賠償。

2．禁止任何一方在同一工程項目地與他人合作。

3．禁止再加入其它合伙。

4．禁止合伙不利時退伙。

5．如合作雙方違反上述各條，應(yīng)按合伙實際損失2倍賠償。

第八條 合伙的終止及終止后的事項

1．合作因以下事由之一得終止：

(1)合伙期屆滿；

(2)各方同意終止合伙關(guān)系；

(3)合作事業(yè)完成或不能完成；

(4)合作事業(yè)違反法律被撤銷；

(5)法院根據(jù)有關(guān)當事人請求判決解散。

2．合作終止后的事項：

(1)即行推舉清算人，并邀請中間人（或公證員）參與清算；

(2)清算后的盈余，則按按比例分配剩余財產(chǎn)；

(3)清算后如有虧損，不論合作人出資多少，先以合作共同財產(chǎn)償還，合伙財產(chǎn)不足清償部分，由前期資金承擔。

第九條 糾份的解決

合作人之間如發(fā)生糾紛，應(yīng)共同協(xié)商，本著有利于合作事業(yè)發(fā)展的原則予以解決。如協(xié)商不成，可以訴諸當?shù)厝嗣穹ㄔ骸?/p>

第十條 本協(xié)議自與 訂立合同之日生效。 第十一條 本合同如有未盡事宜，應(yīng)由甲乙雙方集體討論補充或修改。補充和修改的內(nèi)容與本合同具有同等效力。

第十二條 本合同正本一式肆份，合伙人各執(zhí)壹份。

甲方簽字：__ __（蓋章） 乙方簽字：__ __（蓋章） 丙力簽字：___ _（蓋章） 丁方簽字：__ __（蓋章）

年 月